乐山建设工程施工合同范本 第1篇

承包人起诉要求买受人、定作人支付拖欠工程款案件中，发包人反诉要求承包人向其开具相应发票或发包人单独起诉承包人开具发票的案件，人民法院应否受理？对此，法律尚无明确规定，经梳理，当前司法实践主要持以下三种观点：

观点一：开具发票属于税法上的义务，法院不予审理

开具税务发票属于行政法律关系，应由税务机关处理。《发票管理办法》的规定，未按照规定开具发票的，属于违反发票管理法规的行为，由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处一万元以下的罚款。承包人不开具发票属于违反《发票管理办法》的行为，应当由税务机关查处，不属于民事法律调整的范围。在上海锦浩建筑安装工程有限公司与昆山纯高投资开发有限公司建设工程施工合同纠纷案中，一审法院江苏省高院认为 ：“双方合同中没有约定锦浩公司要提供建筑业统一发票，故开具发票不是锦浩公司的合同义务，上述问题属于行政法律关系问题，一审法院不予理涉。”最高院在二审也认为：“关于是否交付工程款发票，双方当事人在合同中并未有明确的约定，交付发票是税法上的义务，而非合同中约定的义务。昆山纯高公司依据合同主张锦浩公司交付发票缺乏依据，其主张本院不予支持。” 安徽、四川省高院在（2018）皖民申407号、（2016）川民终214号案中持同样观点。

观点二：合同有约定的，发包人有权诉请承包人开具发票

河北省高院《建设工程施工合同案件审理指南》（冀高法【2018】44号）规定：“……但可以明确承包人具有向发包人开具发票的义务。发包人提起反诉请求主张承包人开具发票的，人民法院应予支持。” 最高人民法院在“江中宇实业发展有限公司与乐山市犍为寿保煤业有限公司建设工程施工合同纠纷”中认为：“案涉合同约定，中宇公司在收取工程款时，应当向犍为公司出具符合国家规定的收据。中宇公司在已收到案涉工程款的情况下，应当向付款方开具发票，这不仅是合同义务，也是法定义务，中宇公司认为开具发票是行政法调整范围，不属于民事诉讼审理范围的主张，不能成立。”浙江、青海、江西等多地高院也曾在多个判例中认为施工合同明确约定开具发票义务的，承包人在收到工程款后应按约开具相应发票。

观点三：即使合同没有约定，发包人也有权起诉要求承包人开具发票

根据《^v^税收征收管理法》和《^v^发票管理办法》的相关规定，收款方向付款方出具发票，是法定的附随义务。即使合同对开票问题未予约定，承包人也应在领取工程款的同时，向发包人履行开具发票的附随义务。最高院在（2014）民一终字第4号“中天建设集团有限公司与新疆温商房地产开发有限公司建设工程合同纠纷案“中认为：“收取工程款开具工程款发票是承包方税法上的义务，无论是否在合同中明确约定，要求承包方收到工程款后开具相应数额的工程款发票也都是发包方的合同权利。因此，温商公司要求中天公司收取工程款后开具相应数额的工程款发票的请求应予支持，一审判决认为该请求不属于民事审判解决的范围并不予审查，属适用法律错误，予以纠正。”值得注意的是，该案与前述（2015）民一终字第86号案判决时间相隔不到一个月，而裁判意见截然相反。

乐山建设工程施工合同范本 第2篇

  用人单位(甲方)： 员工(乙方)：

  地址： 地址： 法人代表(主要负责人)： 法人代表(主要负责人)： 身份证号码： 身份证号码： 电话： 电话： 根据《^v^劳动法》和《^v^劳动法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，达成如下协议：

  一、基本情况

  工程地址： 。

  乙方姓名________性别_____居民身份证号___________ ____ ，出生日期_____年_____月，在甲方工作起始时间_____年_____月_____日。

  户口所在地_____省(市)_____区(县)______街道(乡镇)，邮政编码 _______________ 。 乙方自身的身体状况：是否患有下列疾病(如有请在“□”内打“√” )：□高血压 □心脏病 □癫痫 □贫血病 □痴呆症 □其他传染性疾病;除上述以外的其他疾病： 。

  二、合同期限

  甲乙双方选择以下第 种形式确定本合同期限。

  1、固定期限年，合同期从日至日止。

  2、无固定期限，合同期从年月

  3、完成一定的工作为期限，从月日至(工作日)完成止。

  三、试用期限

  试用期限为 个月。(试用期包括在合同周期内,如无试用期，则填写“无”)

  四、工作内容

  1、乙方的工作岗位(工作地点、部门、工种或职务)为。

  2、乙方的工作任务或职责是：

  五、工作时间

  1、甲方安排乙方每日工作小时，每周工作小时。

  2、甲方由于生产经营需要，经与公司和乙方协商后，在保障乙方身体健康的条件下延长不得超过 小时;因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 小时，加班加点每月不得超过 小时。如属法律、行政法规定的其他情形延长工作时间，不受上款规定限制。

  六、工资待遇

  1、乙方正常工作时间的工资不得低于当地最低工资标准;乙方试用期工资元/月;试用期满工资为 元/月( 元/日)。

  2、甲方每月日为发薪日。甲方至少每月以货币形式向乙方支付一次工资，不得克扣或无故拖欠乙方工资。

  3、乙方加班加点工资、假期工资及特殊情况下的工资支付按《乐山市员工工资支付条例》等法律法规的有关规定执行。

  七、甲方责任

  1、甲方必须按国家的劳动法进行用工，不得以暴力、威胁、非法限制人身自由或其它违反国家法律法规的手段强迫工作劳动。

  2、甲方必须按时发放工资，按有关规定制作工资表，乙方签字领取，并作为领取工资的凭据。

  3、甲方为乙方提供必要的生活条件和劳动条件，符合质量要求的劳动工具和个人安全防护用品。

  4、甲方应建立健全施工现场的生产工艺流程、操作规程和劳动安全卫生等相关制度以指导乙方开展工作。

  5、甲方负责按规定对乙方进行劳动安全(包括三级教育、岗前教育、班前教育和定期教育等)、职业道德、业务技术、劳动纪律和规章制度等的教育。

  6、甲方根据生产经营需要，依法制定规章制度和劳动纪律并教育乙方。乙方违反劳动纪律和甲方的规章制度，甲方可根据规章制度作出相应处理。

  7、甲方应根据有关规定，为乙方办理相应证件(如“平安卡”、职业资格证、暂住证等)。

  8、甲方不得要求乙方违反有关规定或标准进行施工作业。

  八、乙方责任

  1、服从甲方以及各监管部门的管理，遵守公司安全、质量、职业健康、操作规程、工作规范和环境卫生等各项规章制度。

  2、服从甲方日常工作的管理及安排，按质按量完成各项工作，并达到相关质量及文明施工的要求。

  3、按照国家有关的法律法规以及公司质量安全管理的要求进行工作，可拒绝甲方违反有关规定或标准指挥的作业。

  4、乙方应爱护甲方的财物，合理使用作业所需的材料，按要求做好甲方提供工具的保管以及施工现场成品的保护。

  5、自觉遵守有关的治安管理条例的要求，不与现场管理人员和其他作业人员发生争执、打骂。

  6、乙方按甲方要求进入施工现场作业时，不得携带禁止进入施工现场的亲属和无关人员进入。

  7、乙方应自觉正确使用甲方提供的安全防护用品，当发现安全防护用品不符合使用要求时应立即向甲方提出更换申请。

  8、乙方在自我感觉不适时(如身体患病等情况)，应主动报知现场管理人员，不得进入施工现场。

  九、劳动合同的变更、解除、终止

  1、 符合《劳动法》所列的法定条件或者经甲、乙双方协商一致，可以变更本合同的相关内容或者解除本合同。

  2、 变更劳动合同，双方应当签订《变更劳动合同协议书》。

  3、 乙方合同期未满而依照《劳动法》第三十一条的规定解除本合同，给甲方造成经济损失的，应当赔偿甲方以下经济损失。

  4、 符合下列条件之一的，本合同即告终止(有固定期限的合同除外)。

  十、劳动争议处理及其它

  1、双方因履行本合同发生争议，当事人可以向建设工程所在地劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

  2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，交乙方的不得由甲方代为保管。

  十一、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

  甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

  法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

乐山建设工程施工合同范本 第3篇

  委托方：（以下简称甲方）

  顾问方：（以下简称乙方）

  本技术咨询任务甲方委托乙方承担，乙方表示接受，为了明确责任分工协作，更好地完成其任务，双方协商一致，特签订本合同，共同信守。

  一、项目概况

  （1）项目名称：项目建筑方案设计

  （2）规模：总建筑面积约为 平方米

  （3）地址：项目位于 ；

  二、咨询的内容、方式和要求

  （1）乙方承担本项目的建筑方案、形态规划及相关案例研究，包括总体规划建议、景观设计建议、建筑产品设计建议；

  （2）乙方提供与本项目有关的总平面图及分析图、相关空间分析图、经济技术指标、案例分析及建议。

  （3）乙方应按照本合同约定或者商定的设计进度和深度要求完成本合同所列的设计工作，并达到甲方要求。

  三、履行形式、期限、地点和方式

  （1）本合同自签订且首付款支付之日起 天，乙方向甲方提交设计成果；设计成果的完成时间，以甲方签收的日期为准。

  （2）付款时间：在乙方提交正式设计成果且获得甲方确认后支付。乙方应当在申请甲方付款前向甲方提供正式等额发票，如因乙方延迟提供发票导致甲方付款延误，甲方不承担责任。

  （3）乙方汇报及提交设计成果地点：位于昆明市的甲方公司所在地。

  四、验收、评价方法

  咨询报告达到了本合同第一条款所列为要求，采用图片、模型、光盘及参照本条后“乙方提交的成果内容”验收，乙方所提供的成果应合理、精细、美观、充分体现时代感和文化品位；文图要清晰、美观，装订成册要正规，达到甲方要求。

  成果的具体交付为：图文并茂、装订成册的文本 本；效果图展板≥ 张；实体模型；多媒体三维动画；电子光盘。

  乙方提交的成果包括以下内容：

  1、总体规划建筑建议

  2、总平面图、初步分析图以及初步经济指标

  3、总体鸟瞰图、主要节点透视图

  4、案例介绍及产品建议

  5、项目规划设计操作模式建议

  6、建筑产品建议

  7、景观设计建议

  五、报酬及付款方式

  （1）根据项目的规模及设计要求，乙方经过详细测算并经双方协商后，双方确定的本合同最终总价报价为：(小写) 万元RMB人民币(大写) 万元正。该总价已包含乙方的设计费、可能发生的知识产权使用费，以及到甲方或项目现场讨论汇报的差旅食宿费、服务费、咨询费和其他乙方为履行本合同项下义务的全部费用及应缴纳税费。除此以外，甲方无需再向乙方支付任何费用。

  （2）支付方式：（分期二期支付）

  第一期为本合同签订生效后支付设计费 %，计 万元RMB；

  第二期为乙方交付全部设计成果并经甲方确认后 个工作日内一次性付清全部余款，计 万元RMB；

  （3）除因乙方违约或不可抗力造成的以外，甲方如超过本合同规定的日期付款时，应支付迟延违约金，每拖延一日按该项设计费迟延支付部分的 ‰计算；反之，乙方如不能按合同规定的日期提供设计成果，每拖延一日按该阶段设计费用 ‰减收项目设计费用。因甲方原因引起的乙方设计延误不在此限。

  六、委托方的协作事项

  在合同生效后，甲方应向乙方提供下列资料和工作条件。乙方如认为甲方提供的资料有疑义或不完善，应及时将意见书面提交甲方，否则视为甲方提供的资料已完善。

  （1）设计任务书

  （2）有关图纸资料

  （3）其它有关材料(政府规划指标及红线图)

  七、受托方的义务

  （1）乙方应保证其具有充分的公司资质及授权以签署本协议及完成本协议所涉及的服务内容。

  （2）乙方应按中国国家技术规范、标准、规程、政府审批部门有关本项目的文件及甲方提出的设计要求进行设计工作；按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。当甲方或政府审批部门依据规划文件、政府决定或有关标准、规范对设计成果提出异议时，乙方应及时、负责地对所涉设计成果及相关文件作出修改(对非乙方原因造成的设计修改，双方友好协商酌情收取相应费用)。

  （3）乙方必须为本项目配备胜任的设计团队，并事先报甲方备案。乙方项目经理及主要设计人员一旦确定，不得随意进行调动或更换。如需调换，须事先通知甲方并获得甲方认可。对其中不称职的设计人员，甲方有权要求调换。

  （4）乙方保证，其为履行本合同目的所使用的图纸文件及所交付的设计成果，没有任何第三方以涉及侵犯专利或版权，盗用商业机密为由提出任何索赔。如甲方因使用乙方设计成果，而导致对甲方由于涉及侵犯专利或版权的诉讼或索赔，以及由此引起的施工延误或甲方损失，乙方应负责赔偿并确保甲方免于承担诉讼和赔偿。

  八、违约责任

  （1）乙方提交的设计成果如果质量不符合要求，甲方有权拒收。由此造成的设计延误及重新制作的责任及费用由乙方承担。

  （2）乙方应对设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或完善。若由于乙方设计人员的设计错误或遗漏造成甲方损失的，乙方除采取补救措施以外，还应对甲方损失承担赔偿责任。

  （3）本合同因任何原因提前终止或解除的，乙方均有责任在合同终止或解除后将有关已完成的设计文件及电子文档移交甲方并按照本合同约定承担保密义务及相应责任。

  九、保密和知识产权

  (1)双方当事人对技术资料保密义务的内容、期限和泄露技术秘密应承担相应的责任。乙方应令其聘用的顾问、雇员、代表及/或代理同意不向第三方披露任何与本项目相关的甲方信息，除非该种披露为乙方履行本合同项下的义务或遵守法律而必须进行。双方约定，不论本合同变更、解除、终止，本条款均有效。

  (2)本合同下乙方所有设计成果的版权及知识产权归甲方所有，乙方具有署名权。未经甲方同意，乙方不得复制、使用其交付的设计成果，或向第三方转让或许可第三方使用，或用于本合同外的项目或向与本项目无关的第三方展示。如发生以上情况，甲方有权索赔。甲方可根据需要使用和复制乙方在本合同义务中已经或将会制成的文件、图纸、图片或说明书，并有权将这些资料用于广告宣传。

  十、争议的解决方法

  如双方因本合同发生任何争议时，可协商解决，如调解不成时，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

  十一、未尽事宜

  对于本项目后续设计事宜，可通过其他协议另行规定。

  十二、其它

  （1）本合同签定，由双方授权代表签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

  （2）本合同壹式肆份，甲乙双方各持贰份，连同合同附件，具有同等法律效力。

  甲方： 乙方：

  签名： 签名：

  盖章： 盖章：

  签署日期： 签署日期：

乐山建设工程施工合同范本 第4篇

公法上，开具发票义务是由行政法规、规章加以规定的。《发票管理办法》第36条“未按照规定开具发票是违反发票管理法规的行为，对有这一行为的单位和个人，由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处1万元以下的罚款”。据此，开具发票义务是承包人的税法义务，该项义务的履行关涉国家对税收的征管秩序，因而属于公法义务的范畴。

但在司法实践中，这项公法义务的履行，又往往成为建设工程施工合同当事人诉争的焦点。一是因为涉及到合同当事人的私法利益，表现为若承包人不开具发票，发包人将因不能抵扣进项税款而遭受纯粹经济利益之损失。二是因为开具发票属于承包人的从合同义务，也应构成私法上的义务。《合同法》第136条规定“出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。”根据^v^常委会法工委的理解，该条规定的单证和资料包括商业发票。

乐山建设工程施工合同范本 第5篇

  立合同双方：

  (以下简称甲方) (以下简称乙方)

  根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，订立本施工合同，合同签订后具有法律效力，双方均应共同遵守，违约方承担经济和法律责任。

  一、 工程名称、地点

  1、 工程名称：

  2、 工程地点：

  二、 工程范围及承包方式：

  1、 甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层，沥青面层，栏杆)。

  2、 包工包料。

  三、 工程造价：

  合同总价暂定为 元，工程结算以实际完成工程量，结合双方确定的综合单价(含税)进行调整。(附包干单价一份)

  四、 合同期限：

  1、工程工期：

  2、开工日期：20xx年

  3、竣工日期：月日

  在施工过程中如遇下列情况可以顺延工期：

  1、 由于人力不可抗拒的灾害;

  2、 因基础变化增加深度或改变结构形式;

  3、 因本项目施工许可证手续，造成停工;

  4、 由于双方协商，经甲方书面同意的其他情况。

  五、 工程质量：按现行质量验收评标准，达到合格。

  六、 双方职责：

  1、 甲方代表：甲方驻施工现场全权代表姓名为2、 甲方工作：

  (1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。

  (2) 负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整，清除地面障碍物，并负责办理开工手续，提供现场排水出口。

  (3) 向现场派驻管理和监理人员，对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监督，办理签证手续并负责现场的协调工作。

  (4) 组织有关部门对该项目进行质量、安全检验、验收、办理有关手续。若乙方通知甲方验收，而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收，乙方视为验收合格。对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。

  (5) 甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。

  (6) 甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字，且甲乙双方共同认可此数据真实有效，事后双方不得有任何疑意。

  (7) 该合同内容现定的工程完工后甲方必须在三个工作日内对已完工工程验收并办理结算。在十个工作日内为乙方办理完整的付款手续且对乙方付款。

  3、 乙方代表：乙方驻施工现场全权代表姓名：

  4、 乙方工作：

  (1) 负责建筑物轴线测量放线、定位，并在固定物上标明;负责控制点的保护工作。

  (2) 根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，确保合同工程质量。

  (3) 必须服从发包人及监理方现场办公司统一指导，加强现场管理，文明施工。

  (4) 负责施工安全，施工中如发生人身伤亡事故，乙方必须负责妥善处理，并承担由此引起的经济及其他全部责任。

  (5) 参加图纸会审，编制施工组织设计。

  (6) 负责做好施工记录及施工日志，及时提供竣工资料。

  (7) 严格执行隐蔽工程验收制度，及时办理隐蔽工程签证，整理好隐蔽工程资料。

  (8) 工程完工后，及时清退场地，办理现场及技术质量和竣工资料的移交手续。

  (9) 如若需甲方提供的验收资料，而在乙方移交资料前未提供，7个工作日内乙方视为资料移交合同。

  七、 材料供应与验收：

  1、 没有甲方和监理的批准，不得采用任何替代材料;

  2、 材料搬运与存储，均应保证质量不受损，环境不受污染;

  八、 竣工与结算：

  1、 工程竣工后，乙方及时通知甲方及监理验收。验收合格后15天内承包人提供竣工验收资料和图纸一份。

  2、 付款方式：工程开工至道路土路基施工完成后支付合同价的30%，竣工验收合格后支付90%余款保修期满一年后一次性付清。

  3、 工程竣工后，乙方应及时将与工程项目有关的资料整理完善后交由甲方存档。

  九、 违约责任：

  承包人在施工过程中，未按设计图纸、有关规定、规范和合同要求施工造成的质量低劣，经检查发现后必须立即停工整改，并承担由此造成的一切经济损失和法律责任。承包人按合同工期延迟工期，按每天贰佰元进行罚款。

  十、 合同变更与解除：

  合同变更与解除，均以书面通知或双方协议为准，如一方要求变更或解除本合同时，应及时通知对方，协议未达成前原合同仍然有效。

  十一、双方协商同意的设计变更文件、施工过程中洽商记录、会议纪要，连通涉及本合同的有关的图纸、技术资料均做为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

  十二、因执行本合同发生纠纷时，当事人应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向国家规定合同管理机关申请仲裁，也可直接向当地人民法院起诉。

  十三、安全保卫：乙方负责施工现场一切安全保卫、防护工作。施工过程中发生的安全事故，由乙方承担责任和费用。

  十四、环境保护：乙方采取一切必要措施，使施工现场的环境得到良好的保护。

  十五、工程照顾：自开工之日起，乙方负责本合同工程及用于本合同工程中的材料设施的照管至工程验收合格，在此期间发生的损害损失，无论什么原因，乙方均应自行弥补损失损害。

  十六、文明施工：乙方应保证在施工现场按行业规程或民俗文明施工。

  十七、施工机械：乙方用于施工的一切机械设备，必须类型齐全，配套完整，性能和状态满足施工要求，施工过程中不至于让相邻的物件损毁或破坏。

  十八、缺陷责任：

  1、 本工程的质量缺陷责任从全部工程竣工之日起算后12个月。

  2、 缺陷责任期内，下列原因造成的缺陷修复费用由乙方自理负责：

  (1) 乙方所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求;

  (2) 乙方的疏忽或未遵守合同中对乙方规定的义务;

  十九、附则

  1、 本合同未尽事宜，双方协商解决。

  2、 本合同一式肆分，甲乙双方各执贰分。

  甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

  法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

  _________年____月____日_________年____月____日

乐山建设工程施工合同范本 第6篇

  甲方：

  乙方：

  经甲乙双方共同协商，现甲方将工地木工装模工程包工包料承包给乙方。由乙方组织充足材料、人力进行施工，经双方协商同意，制定如下条款，希望双方共同遵守。

  一、承包内容：乙方承包施工图纸与设计变更所示的木工装模分项的所有内容，具 体包括本工程所需的模板、方木、支顶、加固步步井、止水镙杆及《模板制作、 安装脚手架搭卸（高支模由甲方负责）、拆卸、材料堆放、搬运、模板拔钉和现 场文明施工及打爆模等人工工序，和铁钉铁线。并承担所有预埋铁件、拉墙筋 的钻孔》。

  二、承包单价及计算方式：按本工程设计图纸的展开面积计算每平方米肆拾元 （￥40元），中途乙方不能以任何理由提价。

  三、付款方式：本工程施工完成天面水沟、花架后（一次性支付总工程款 80 %，余 款待本工程所有装模工程材料清理运走后， 30 天内全部付清。）完成四层楼面 砼，支付乙方生活费贰万元。

  四、工期：从20xx年2月26日至20xx年4月20日全部完成，四层结构梁板（从棚 工交给乙方开始算，5天内全部完成制作和安装工作，交给铁工班）。乙方必须 按甲方的进度安排，保质保量完成。如因乙方原因不能按时完成，甲方有权增 加人手协助乙方完成，所产生费用由乙方承担。如因乙方原因中途退场，甲方 按乙方已完成工程量60%结算，余款不予支付。

  五、质量要求：本工程质量检收等级为优良工程。乙方进场施工，要确保人员素质， 乙方每一道工序完成后，需经甲方、监理验收后方可进行下一道工序，如因乙

  方施工人员人为造成质量不合格进度跟不上，所产生的返工等损失均由乙方承 担。

  六、文明施工：乙方施工人员进入工地，必须戴好安全帽，不能穿拖鞋或赤足上班，

  不得在工地、宿舍内打架斗殴，如有发生所 产生后果均由乙方承担，在施工中 必须做好文明施工要求切实落好落手清工作，工地内材料放整齐。

  七、材料要求：

  1、材料一定保证它的钢度，符合甲方的要求。柱板全部用新的夹板。

  2、游泳池剪力墙不能用铁线拉，一定用止水镙杆加固。

  八、乙方的工人在施工中人为造成的安全事故，一切责任由乙方负责。

  九、本工程开工后，乙方必须有带班长期现场管理，如不在一次罚款500元。

  十、上述协议签名生效，希望甲乙双方共同遵守，如未尽事宜，可另立说明。

  本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等的法律效力。

  甲方： 乙方：

  年月日 年月日

乐山建设工程施工合同范本 第7篇

  甲方：

  乙方：

  依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

  第一条：工程概况

  （1） 工程名称：XXXXXX项目地块围墙建造工程。

  （2） 工程地点：XXXXXXXXXXXXXX，以测绘公司放置的项目界址点为准。

  （3） 工程内容、要求：围墙墙高2米，乙方依据甲方提供的围墙图纸和要求施工。

  （4） 承包方式：包工包料依据综合单价按实测长度计费。

  （5） 工期：从 年月日开始至 年月日结束。

  （6） 乙方必须设法在明确约定的工期内完成全部本合同所含工程，否则每推迟一天罚款500元，由甲方现场工作人员进行监督检查。（在施工过程中，除遇特殊情况的，因天灾或其他不可抗力的原因被迫停工的，工期顺延。）

  第二条：工程结算及付款方式

  1、计价方式：本合同为单价合同，甲方按围墙综合单价XXX元/米*围墙实测长度确定该合同的总价。合同内工程的工程量由双方共同测定认可。

  2、结算方式：本围墙建造工程经甲方验收合格、双方明确地块无任何遗留问题后，甲方按决算金额向乙方付款。

  3、付款前，乙方开具正式工程发票。

  第三条：工程质量

  1、乙方必须确保工程质量，若乙方不按照甲方的要求施工作业而造成围墙倒塌、损毁等质量事故，或由于操作不当，而影响工程质量的一切经济损失均由乙方承担。

  2、本次修造围墙须能抗击台风及周围施工作业的影响。

  第四条：安全管理

  1、承包人是乙方安全生产的第一负责人，对安全生产负总责。

  2、在施工过程中非甲方原因发生的一切人身、机械、交通事故均由乙方承担一切责任和经济损失。

  第五条：甲方的权利和义务

  （一）、权利

  1、按规范标准，对乙方施工的工程进度、质量、安全生产、文明施工、现场管理，进行监督检查。若乙方管理不善，致使承包项目工期拖延、乙方冒险作业违章作业、乙方不服从甲方管理人员监督指挥，则甲方有权追究乙方的责任，乙方应承担由此造成的全部经济损失。

  2、根据国家有关法律、法规及企业规章，对乙方在施工过程中的违章违纪行为，甲方有权予以处罚或终止合同。

  （二）、义务

  1、为乙方提供和创造施工条件。

  2、协助乙方及时解决施工中出现的具体问题。

  第六条：乙方的职责、权利和义务

  （一）、职责

  1、全面负责合同范围内分项承包的施工项目全过程的技术、质量、安全生产、文明施工管理工作。

  2、建立健全安全生产责任制和安全管理机构，承包人要全权负责承包队的安全管理工作。

  3、乙方按照甲方的要求进行围墙修建。

  4、乙方不得随意更改围墙建筑结构，如需更改，必须事先与甲方商量，征得甲方书面同意后方可更改。

  5、承包期内，乙方保证依法经营，不得从事违法活动，如有违法犯罪活动，乙方必须承担全部责任。

  6、乙方不得无故停止工程，不得做有损于甲方声誉和形象的事。

  7、承包期内所有发生的卫生、安全等事项均由乙方自行解决承担。

  8、施工过程中村民的各项要求、周边群众的协调均由乙方负责，所产生的费用由乙方承担。

  （二）、权利

  1、有权拒绝违章指挥，强令冒险作业。

  2、对危及生命安全和人身健康的行为有权提出。

  （三）、义务

  1、严格按安全操作规范施工，在分项承包施工过程中，爱护现场的安全设施，并不得随意拆除移动安全防护设施及安全标志。

  2、全面履行合同内容，服从甲方领导、听从甲方指挥，认真执行甲方施工现场的管理制度和工作安排，做到安全生产，文明施工，保质保量保工期的完成分项承包合同中的施工任务。

  第七条：其他

  1、鉴证方有义务对甲乙双方执行合同的过程予以监督，确保合同的顺利实施。

  2、本合同一式叁份，甲方一份，乙方一份，鉴证方一份。

  3、本合同未尽事宜，双方协商一致可以订立补充条款，补充条款视为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

  甲方代表： 乙方代表：

  鉴证方代表：

  年 月 日 年月 日

乐山建设工程施工合同范本 第8篇

(一)参照合同约定支付工程价款

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

这里要充分注意，只是“参照合同约定支付工程价款”，而非“按照”合同约定支付工程价款。也就是说支付的工程款不一定是实现约定的那个金额，也没有以工程定额为标准，通过鉴定确定建设工程价值的补偿原则。在这里，司法解释制定者是采用“折价补偿”的方式处理无效合同的。

(二)承包人承担修复费用

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，如果建设工程施工的建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格的，发包人请求承包人承担修复费用的，法院应予支持。

(三)不予支付工程款

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，如果建设工程施工的建设工程施工合同无效，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

(四)发包人按照过错承担相应的民事责任

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。

(五)收缴当事人已经取得的非法所得

根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，在承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同，导致建设工程施工合同无效的，人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。

(六)施工中取得资质的，按照有效合同处理

在超越资质等级的建设工程施工合同无效的场合下，如果承包人签约之时超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，但是在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，法院不予支持。

对于施工合同备案的具体情况，是需要严格基于上述法律中规定的程序和要求来进行处理的，如果对相关情况的认定不清楚的，可以咨询建设管理部门来进行认定，特别是不同的合同条款在办理备案时所需要认定的情况是不同的。

乐山建设工程施工合同范本 第9篇

  合同编号：

  甲方：

  乙方：

  第一条：合同目的

  甲方聘用乙方在xx建筑公司从事劳务工作，本公司现招聘建筑工人(钢筋工、木工、瓦工)，双方经充分协商达成一致，在甲乙双方自愿的情况下签订以下合同。为保证甲方工程的顺利完成，双方应互相协作，认真执行此合同。

  第二条：聘用工种聘用期

  甲方聘用乙方为工种或其它，乙方能够胜任的工作聘用期为2到5年自合同签订之日至合同结束，具体工作期限应依照工程项目的进展而定，乙方应无条件服从甲方安排，甲方不能私自延长及停留，如有发生，甲方将承担违约责任。

  第三条：工作任务和时间及工资支付方法

  1、甲方每月按乙方的实际出勤结算工资，每月月初结算一次工人工资，如果因甲方原因停工工资正常发放，每月休息4天发放全部工资，每月xx元人民币，如有技术的工人或手艺好者可加薪水(xx元到xx元人民币)，可甲方负责乙方的吃住。

  2、每月1~5日结算，甲方必须按月发放工资，如果甲方资金不到位，甲方加付工资30%的违约金。

  3，甲方冬季时安排工人室内修建工作，如乙方冬季想回国由甲方提供回国费用以及来年时的往返费用。

  第四条：旅费及交通费

  甲方负担乙方从xx到xx国的一切费用，国内一切费用由乙方自己承担。

  第五条：安全责任

  甲方安全劳动保护措施必须到位，如不到位一切后果甲方承担，甲方负责乙方人身保险。由于自然因素或不可抗拒造成原因，甲方负责乙方基本保底工资。

  第六条：乙方责任

  乙方到xx国必须遵守当地的法律法规，打架、斗殴、旷工、喝酒、偷盗财物等一切后果自负。

  乙方工作失误造成重大工程质量问题(如木工方面跑模胀肚影响工程进度，损失工期及材料根据情况而定，责任由乙方负责)。

  乙方必须保证工程质量、进度，按时交工，如不能按时完成，甲方根据情况而定。

  第七条：任何一方不履行本合同的责任和义务时，另一方有权依法追究违约方的责任，索赔因对方违约造成的损失。

  本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签订之日起生效。

  如在工作当中有其它更改或增加的事项，甲乙双方协商解决。

  甲方：乙方：

  20xx年x月x日