通州区供暖设施合同范本 第1篇

甲方：__________________

乙方：__________________

为防止危害人体健康的食品流入学校食堂，规范学校食堂食品原料进货采购工作，提高食品原料的采购卫生质量，确保学生营养改善计划安全高效运行，根据《^v^食品安全法》、《^v^关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《^v^民法典》等法律法规，甲乙双方本着平等自愿和诚实信用的原则，经双方共同协商签订本合同：

1、乙方必须向甲方无偿提供相关有效证件的复印件(身份证、健康证、卫生许可证、营业执照、税务登记证和每批肉类动检检疫合格证等相关证件)。

2、乙方所提供的肉类必须按甲方要求做到无毒无害、符合国家食品卫生有关规定，并提供相关票据。如发现卫生质量问题，甲方有权退货，乙方应做到及时调换，如因乙方所供食品造成食物中毒或名誉损失，乙方负担全部责任。

3、乙方提供的肉类价格不得高于市场价格;若市场价格有变化，乙方须在七个工作日内以书面的形式向学校提出申请，待批准后再对价格进行调整。

4、乙方必须按时把所需物品送到甲方指定地点。经甲方验收填单，乙方签字后方可入库。

5、结算方式为月结，即____月结算一次。乙方于当月供货期满后持票到甲方报帐结算。

6、违约责任：

(1)由于乙方所供肉类的质量问题导致相关部门的处罚或者导致甲方师生发生食物中毒事件时，其结果一律由乙方承担，除赔偿甲方损失外，并追究相应法律责任。并且甲方有权随时终止合同。

(2)乙方如不诚信经营，有违背甲方意愿的，甲方将随时取消乙方的供货权，另行定点采购。

8、本合同一式二份：甲乙双方各执一份，经双方签字后生效，具有同等法律效力，合同有效期为________年____月____日至________年____月____日。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

通州区供暖设施合同范本 第2篇

合同编号：cfzxcg009

采购方： (以下简称甲方) 供应方： (以下简称乙方)

甲方由于工程项目建设的需要，现需从乙方采购电线电缆材料。根据《^v^合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚 实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 电线电缆规格、工程量、单价、合价：

第二条 交货时间、地点：

1.第1批订单在20___年 月 号运至 甲方指定地点，其余按采购计划执行。 2.验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方承担。达到收货要求的，甲方应及时进行签收。 第三条 质量要求

1.乙方必须保证所供材料为合格产品，符合现行国家标准。乙方应提供厂家资质、检测报告、产品合格证等证明资料，若不能满足以上要求，甲方可采取拒收、退货等处理方法，并追究其违约责任。

2.乙方所供材料及证明资料应符合本工程监理的验收要求。 第四条 支付及结算方式 1.支付方式： 银行转账 。

2.结算方式：货到付清款。支付货款时，乙方提供相应正规的发票。 3.甲方使用剩余的不影响使用或未拆封的电线电缆，以原价退回给乙方。 第五条 违约责任 (一)乙方应负的责任

1.产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方应负责包退、包换。

2.乙方按订单交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。

3.乙方供应甲方使用的材料必须保证质量，承担因质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。

第六条 不可抗力

任何一方如确因不可抗力不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第七条 争议解决方式

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，甲乙双方均可向北京市通州区人民法院提起诉讼。

第八条 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

第九条 其他约定事项 。

1.本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。

3.本合同于20___年 月 日订立于北京市通州区

甲方： 乙方：

(公章) (公章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

甲方地址： 乙方地址：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

通州区供暖设施合同范本 第3篇

原告：________________法定代表人_______________，职务董事长，住__________市__________区__________街__________号楼__________室，邮编：________________电话：_____________

被告：________________公司，法定代表人_______________，职务总经理，住__________市__________区__________号，邮编：______________电话：_____________

案由：建设工程施工合同纠纷

诉讼请求

事实与理由

__________市__________区人民法院

具状人：________________有限公司

法定代表人：______________

_____________年__________月__________日

通州区供暖设施合同范本 第4篇

供方： (以下简称甲方)

需方： (以下简称乙方)

签订地点： 签订时间：

甲乙双方协商一致，就采购节水灌溉设施达成如下条款，双方明确各自的权利及义务，共同遵守执行。

一、 乙方向甲方采购的产品如下(含产品名称、型号、数量、金额)

序号 产品

名称 规格型号

单位 数量 单价(元) 复价(元)

货物总金额(大写)：

二、交接货物时间：

乙方向甲方采购的产品由甲方按乙方的需求进度交货，乙方需求计划应在每批供货前拾伍天以书面形式(传真确认)通知甲方。

三、运输方式及交货地点：

交货地点为___，由乙方自提，___至___运输费用由乙方承担;甲方应负责办理由___至___货物运输事宜，其产品损耗及保险费用由甲方承担;

四、质量标准、产品验收方式及异议期限

产品质量标准按企业标准执行，乙方收到货若对产品有异议应在叁个月内提出。

五、结算方式：

合同签定后乙方需向甲方支付叁万元(约占产品总金额的30%)预付款，甲方产品生产完毕，乙方把剩余货款付清给甲方后，甲方安排发货给乙方。

六、违约责任：

1、甲方或乙方未按上述规定履行其义务，应承担违约部分货款总额20 %的违约金。

2、任何一方不履行义务，经他方要求拒不改正的，他方有权解除合同，由此造成的损失由违约方承担。

七、纠纷处理方式：

未尽事宜双方协调解决，如有纠纷甲乙双方应尽力协调解决，协调未果在合同签订地进行诉讼或仲裁。

八、其它

本合同一式4份，双方签名盖章生效。本合同甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，甲乙双方应严格遵守执行。

供方单位名称： (盖章)

单位地址及邮编：

法定代理人：

开户银行：

帐号：

需方单位名称：

单位地址及邮编：

需方代表签名：

通州区供暖设施合同范本 第5篇

甲方：

乙方：

在参考国家《合同法》以及其他法律的基础上，经双方协商一致，特制定本合同，具体条款如下。

一、所购材料的名称、规格、数量、金额见附表(注：附表一、二、三均为合同补充内容)

1.合同总额价暂定：________________________大写金额： _____________________________________。总额以双方共同验收实际合格数量结算为准。

2.价格说明：此合同单价及总金额已包括包装运杂费、过路、过桥费、上力费、 税金等。考虑到市场价格波动因素，双方约定，以______为一价格期限，从合同签订之日起满_____，届时根据市场行情变动，双方重新商定单价，以书面协议为准，到期若在三个工作日内不进行协商，则自动按合同单价执行(书面协议一式二份，双方各执一份)。

二、质量技术要求及验收方法

1.乙方提供《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》

2.乙方所供产品必须完全符合国家质量标准及合同规定的质量规格和使用性能，质量保证两年，若因乙方提供不合格材料，造成建设单位的损失，由乙方承担责任和经济损失。

3.乙方不按合同规定提交货物所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。(双方协商定价确认的除外)

4. 验收标准及验收方法：甲方或甲方委托的单位负责对乙方所使用的材料品牌、规格及施工质量进行验收，工程施工完毕后，由监理公司、甲方和承包单位对工程质量进行共同验收，并对所使用材料，被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或检查实验确定的缺陷，甲方有权凭有关证明文件提出索赔。对进入现场的不合格材料，要进行退场处理，不得使用并更换合格产品。

三、供货方式

1. 交货时间：根据现场施工方要求交货。

2. 交货地点：供货方将产品送至汇杰新城05地块项目部，施工方指定地点。

3. 收货人：_____________________

4. 运输方式及费用：运费及运输方式由乙方负责，货到工地后由乙方负责卸货。

四、付款方式

乙方将产品全部送到工地后凭收料单将货款付至95%，余5%质保金工程竣工验收合格后满一年无息付清。

五、双方责任

(一)甲方责任

甲方及时向乙方付款。

(二)乙方责任

1.所供材料的品种、规格数量不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，乙方承担由此给甲方带来的经济损失。

2.乙方不能按合同规定时间交货时，乙方承担因误工给甲方带来的经济损失。

3.产品检测由乙方送检，甲方承担本合同标的第一次产品检测费用。乙方保证产品检测合格，无合格的检查实验报告，不予结算并承担施工单位和甲方的经济损失。

六、纠纷解决方法

甲乙双方出现合同纠纷时，应首先通过充分协商解决，协商不成的，交甲方所在地的仲裁部门仲裁解决。

七、本合同一式二份，经双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签章后生效。(若此合同为法定代表人授权的委托代理人，必须将授权书附后，方可签订合同。)

八、担保方式：双方以本企业资产及法人代表个人资产作合同担保。

九、本合同解除条件：待竣工验收合格后满一年，产品无质量问题，货款付清，双方无纠纷，合同自行解除。

十、本合同自签订之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

通州区供暖设施合同范本 第6篇

供货方：________________(以下简称甲方)

购买方：________________(以下简称乙方)

甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的.交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：

一、合作关系甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：

1.甲方所提供品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货;

2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过12小时;

3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;

4.乙方月均计划消化甲方产品件，全年消化甲方产品件;

5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励：

二、供货品种及价格

1.大众号(400克22袋/件)_____________元(每件人民币____________;元正)

2.精壹级(400克22袋/件)_____________元(每件人民币____________元正)。

在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存

(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。

三、货款结算方式甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一：

1.现款现货结算(□是;□不是);

2.批结(□是;□不是)，甲方按每批件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;

3.期结(□是;□不是)，甲乙双方按天为一货款结算期，乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所提供品全部价款。

乙方必须按时结算货款，不得延迟。

本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。

四、违约责任甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金_______________元;乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金_____________元。

五、协议期限本合作期限自__________年_____月____日至________年____月_____日止有效，有效期届满双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前,再行签定新协议书。六、其它本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。

甲方：________________(盖章)乙方：_________________(盖章)

授权代表签章：_____________授权代表签章：_____________

法人签章：_____________法人签章：_______________

________年___月_____日_________年_____月__日

通州区供暖设施合同范本 第7篇

原告 ：浙江AA科技有限公司

住所 ：浙江省杭州市西湖区文一路8888号

法定代表人：张，职务董事长

被告一 ：杭州CC制造有限公司

住所 ：浙江省杭州市西湖区文二路8888号

法定代表人：李，职务董事长

被告二 ：杭州DD贸易有限公司

住所 ：浙江省杭州市西湖区文三路8888号

法定代表人：王，职务董事长

案由：侵害发明专利权纠纷

诉讼请求：

1.判令二被告立即停止侵犯原告号专利权的行为。

2.判令二被告连带赔偿原告经济损失90万元，因调查、制止侵权所支付的合理费用10万元，合计100万元。

事实和理由：

原告于20xx年08月08日向国家知识产权申请名称为“装置”发明专利，专利号为号，该专利于20xx年08月08日授权公告，专利权人至今缴纳年费，专利权至今有效。

根据《专利法》第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”现两被告实施了侵犯专利权行为，侵权产品(方法)落入专利权保护范围，构成侵权，致使原告遭受损失。

为保护发明专利权，制止被告的不法侵害，根据《^v^专利法》和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，原告特请求贵院判令被告停止侵权，并赔偿经济损失，望支持原告诉讼请求。

浙江省杭州市中级人民法院

具状人：张

20xx 年08 月08 日

附：民事起诉状副本 贰 份。

证据清单和证据副本 贰 份。

通州区供暖设施合同范本 第8篇

甲方： (以下简称：甲方)

乙方： (以下简称：乙方)

乙方为协议采购供应商

经甲、乙双方友好协商，为使搞好本次甲方公司______________

定点协议采购工作，甲方、乙方定点协议采购供应商双方方就有关 的定点协议采购事宜达成如下协议：

一、 供货及供货范围

1、乙方定点协议采购供应商与采购人签订采购合同。

2、采购合同经甲方审核后，乙方定点协议采购供应商向采购人供货。

二、 价格及交货期

1、凡甲方购买乙方 ______系列产品，均享受乙方给予的定点协议采购价，并由乙方送货上门

2、定点协议采购价格的制定原则：

(1)、乙方应提供最优惠的价格，切实让利于采购人；

(2)、乙方提供的定点协议采购价应低于市场平均价；

(3)、如乙方定点采购项目的市场价格调整，经双方协商后再做出定价。

(4)、乙方所报价格为贺州市同等产品最低货价，与交货有关的费用应包含在报价中，不再另行支付；

(5)、乙方应按格式要求编制并报送《定点协议采购报价表》及其电子文档,确定供货价格；

(6)、协议期内，新出厂的产品，按本协议中规定的方法确定供货价格；

(7)、交货时间按照乙方定点协议采购供应商与采购人签订的采购合同执行，并在货源紧张时享受优先供货权。

三、 质量保证及售后服务承诺

1、乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合行业规定的质量、规格和性能的要求；

2、乙方所供产品应符合中国国家标准、行业标准及其补充技术要求；

3、免费维修期不得低于行业标准。

4、提供售后服务的公司名称

5、联系人及电话

四、资金结算方法：

甲方应在每月___(1个工作日内)与乙方结算一次。结算时乙方应向甲方提供正式发票，并编制采购清单送甲方财务部备案。甲方应对有关单据进行审核，审核无误后，按甲方财务有关规定向乙方支付货款。

（由乙方提供指定帐户，由甲方直接转帐。）

五、履约保证金

1.乙方直接供货的，由乙方缴纳；

2.保证金额： 元。

3.保证金不计利息，协议期满后退还乙方。

六、权力与义务

甲方权力及义务：

1、甲方有权不定期对乙方供货价格和服务承诺等进行检查；如发现

乙方有违约行为，甲方有权没收乙方保证金；

2、甲方有义务保证通过定点协议采购的货物，仅用于甲方公司内部，不得流入其他市场。

乙方权力及义务：

1、乙方有权拒绝未通过甲方的采购人按定点协议采购价采购。

2、乙方有义务为甲方购置的系列产品提供优质服务；

3、乙方有义务按要求及时向甲方提供规定格式的《定点协议采购报 价表》及其电子文档；

4、乙方应保存好所有的定点协议采购相关资料，随时接受甲方有关部 门的检查。

七、协议生效及期限

1、协议在甲、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本协议一式二份，甲、乙方双方各执一份。

3、本协议有效期从____年___月___日至____年___月___日止。

八、争议及解决

在履行协议过程中发生的纠纷，通过友好协商解决。如有异议，可直接向贺州市相关部门投诉,或向人民法院提请诉讼。

九、 协议附件

本协议属有附件协议，所附下列文件是构成本协议不可分割的部分：

1、乙方的其他有关报价资料。

2、乙方合法经营证件副本。

甲 方： 乙 方： 甲方代表：

地 址：

开户银行：

帐户名称：

帐号：

乙方代表：

地 址：

电 话：

开户银行：

帐户名称：

帐号：

通州区供暖设施合同范本 第9篇

采购方：____(以下简称甲方)

供应方：____(以下简称乙方)

甲方由于工程项目建设的需要，现需从乙方采购电线电缆材料。根据《^v^合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

第一条电线电缆规格、工程量、单价、合价：

第二条交货时间、地点：

1.第1批订单在20____年____月____号运至甲方指定地点，其余按采购计划执行。

2.验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方承担。达到收货要求的，甲方应及时进行签收。

第三条质量要求

1.乙方必须保证所供材料为合格产品，符合现行国家标准。乙方应提供厂家资质、检测报告、产品合格证等证明资料，若不能满足以上要求，甲方可采取拒收、退货等处理方法，并追究其违约责任。

2.乙方所供材料及证明资料应符合本工程监理的验收要求。

第四条支付及结算方式

1.支付方式：银行转账。

2.结算方式：货到付清款。支付货款时，乙方提供相应正规的发票。

3.甲方使用剩余的不影响使用或未拆封的电线电缆，以原价退回给乙方。

第五条违约责任

(一)乙方应负的责任

1.产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方应负责包退、包换。

2.乙方按订单交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。

3.乙方供应甲方使用的材料必须保证质量，承担因质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。

第六条不可抗力

任何一方如确因不可抗力不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第七条争议解决方式

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，甲乙双方均可向北京市通州区人民法院提起诉讼。

第八条合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

第九条其他约定事项。

1.本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。

3.本合同于20____年____月____日订立于北京市通州区

甲方：____乙方：____

(公章) (公章)

____年____月____日

通州区供暖设施合同范本 第10篇

合同编号：_________

定购方(甲方)：_________

制作方(乙方)：_________

根据《^v^合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就食用菌菌棒定购的有关事宜达成如下协议。

一、菌棒品种、规格、数量及金额：

二、菌棒生产及技术要求：

1、乙方应按照甲方提供的配方制作菌棒。生产用母种由：□甲方提供□在甲方指定的科研所购买(配方表附后)。

2、乙方应按照甲方提供的各项操作规程(操作规程附后)进行菌棒制作，菌棒干料中允许有_________%的误差。

3、菌棒验收出库标准：_________.

三、交货时间、地点及验收：

菌棒达到出库标准后，乙方应及时通知甲方进行交货验收，交货时间为_________，交货地点为_________.

四、甲方需要更改菌种或数量的，

需提前_________日通知乙方，并书面签订补充协议或另行签订合同，否则应赔偿由此给乙方造成的损失。

五、定金：

本合同签订时，甲方向乙方支付定金_________元，结算时定金抵作收购款。如甲方单方违约，乙方不退还定金;如乙方单方违约，应双倍退还定金。

六、结算方式：

交货验收完毕时当场现金结清收购款或_________.

七、违约责任：

1、一方迟延交货或迟延支付收购款的，应每日按照迟延部分价款_________%的标准向对方支付违约金。

2、乙方交付的菌棒不符合出库标准或掺入其他品种的，甲方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用或造成的损失由乙方承担;但甲方应在验收时书面通知乙方。

3、乙方将菌棒或甲方无偿提供的母种出售给他人或无正当理由拒绝交货的，应按照_________的标准支付违约金。

4、甲方提供的母种、技术指导培训或操作规程存在差误等问题的，或未按照约定收购符合要求的菌棒的，应按照每亩_________元的标准支付违约金。

5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。

6、_________.

八、因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

九、合同解除的条件：_________.

十、争议解决方式：

本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，依法向_________人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

十一、本合同自双方签字盖章之日起生效

履行期限至_________年_________月_________日止。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式_________份，甲方_________份，乙方_________份，_________，_________份，具有同等法律效力。

十二、其他约定：_________.

定购方(签章)：_________制作方(签章)：_________

住所：_________住所：_________

法定代表人：_________委托代理人：_________

委托代理人：_________电话：_________

电话：_________

_________年___月___日 _________年___月___日

通州区供暖设施合同范本 第11篇

原告：王xx，男，住x市x区x街x号，电话：x

被告：张xx，男，住x市x区x街x号，电话：x

诉讼请求

1、依法判决被告支付原告租金60307。7元及利息（暂计至20xx年12月，共6个月）。

2、依法判决被告支付原告违约金32000元。

3、依法判决原告不返还被告保证金32000元。

4、本案所有诉讼费由被告承担。

事实与理由

20xx年1月29日，原告与被告签订了一份房屋租赁合同，合同约定租赁期限从20xx年2月5日至20xx年2月5日，月租金16000元，每月5日前交付当月的租金。被告向原告支付两个月租金32000元作为保证金，若被告拖延交租超过5天，原告有权解除合同并没收保证金。合同同时约定若一方违约，则应向另一方支付违约金32000元。合同签订后，原告体谅被告的困难，曾多次减租给与被告方便，但是被告从20xx年10月开始拖欠原告租金共计元。原告向被告多次催交租金未果后，为了维护自己的合法权益，原告于6月8日向被告发出律师函函告被告支付租金，但是，被告至今依然没有支付拖欠的租金。被告的行为显然严重损害了原告的'合法权益。为了维护原告的合法权益，原告只好诉至法院，请求法院依法判决。

xx市人民法院

具状人：xx

xx年xx月xx日

通州区供暖设施合同范本 第12篇

购货方：(以下简称甲方)

供货方：(以下简称乙方)

为了甲乙双方在平等、自愿、互赢互利的基础上达成一致协议，特订立本合同，以共同遵守。

第一条电缆的名称、品种、规格、价格和数量(50米/捆)

总价：元(人民币大写：整)

第二条质量要求：乙方所提供产品须严格执行国家标准：GB9330-88。

第三条电缆的供货期限与货款的结算方式

1.电缆的供货期限：供货期限总共为5个月，按照甲方的要求分5次供货，每月一次，每个月的供货量以甲方实际要求为准。

2.货款的结算方式：货款、运杂费和其它费用，以现金或银行承兑汇票结算，货款每月结算一次，6个月内将全部货款付清。

第四条对电缆提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现电缆的品种、规格、质量不符合规定，应一面妥为保管，一面在10天内向乙方提出书面异议;超过10天内未通知乙方的，视为合乎规定。

2.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见

第五条乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的10%的违约金。

2.乙方所交产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能销售的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担调换或退货而支付的实际费用。

第六条甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款4%的违约金。

2.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

3.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

第七条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，也可以直接向人民法院起诉。

第九条，本合同一经签订，立即生效。

购货单位(甲方)：(公章)供货单位(乙方)：(公章)

法定代表人：_______法定代表人：_____